
1、合同双方信息
本合同由劳务分包方(下称甲方)向主体施工方(下称乙方)提供建筑劳务分包服务。具体信息如下:
甲方名称:
乙方名称:
甲方联系人及联系方式:
乙方联系人及联系方式:
2、项目范围和要求
『1』、 范围:甲方承诺向乙方提供以下建筑劳务分包服务:
【1】
【2】
【3】
【4】
『2』、 要求: 甲方承诺在施工过程中,严格遵守有关建筑法律法规、工程质量标准、施工安全规定等要求,确保所提供的劳务分包服务符合乙方所要求的标准。
3、费用及付款方式
『1』、 费用: 甲方向乙方提供的服务费用为人民币
元/。
『2』、 付款方式: 分
次支付,在每次服务完成并经乙方验收确认后支付对应费用。
4、合同履行期限
『1』、 劳务分包服务的履行期限为: 自
年
月
日开始至
年
月
日止。
『2』、 若甲方未能在约定期限内完成全部服务并经乙方验收确认,则需要延长服务时间,并按照乙方所要求的方式进行相应的赔偿或补偿。
5、违约责任
『1』、 甲方违约责任:
【1】未按照约定的服务时间完成全部服务的,应按照乙方要求进行赔偿;
【2】未能提供符合乙方质量标准要求的建筑劳务分包服务,应承担由此产生的全部经济损失以及其他相应的法律责任。
『2』、 乙方违约责任:
【1】未按照约定时间支付全部费用的,应按照约定支付加收滞纳金;
【2】未能及时提供必要建设环境和借用材料及设备等,造成甲方无法按时完成施工任务的,应承担由此产生的全部经济损失以及其他相应的法律责任。
6、合同解除方法
『1』、 合同期限届满或雇佣期满,合同自动终止;
『2』、 双方协商一致,提前解除合同;
『3』、 出现以下情形之一,甲方有权单方面解除合同:
【1】 乙方欺骗、隐瞒或变相违背合同约定的;
【2】 乙方破产或财产被法院查封、扣押或冻结的;
【3】 乙方经主管部门撤销经营许可或被吊销营业执照的。
7、争议解决方式
本合同各条款的解释和履行适用中华人民共和国法律法规,如出现争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、其他约定条款
『1』、 本合同任何一方未行使其权利或权利行使失效并不代表其将来不能行使该权利;
『2』、 本合同一式两份,每份具有同等法律效力,双方各执一份;
『3』、 本合同未包含的内容,双方可协商添加进来,经双方签字并加盖公章后即成为合同的有效组成部分。
本建筑劳务分包合同范本通用版是建筑行业中非常实用的合同模板,无论是劳务分包方还是主体施工方都可以根据具体情况进行一些增减或修改。
建筑劳务分包合同范本通用版较新
建筑劳务分包合同是指施工总承包商将自己承担的工程内容部分或全部分包给另一家承包商承担的书面合同。在建筑工程中,分包商具备一定的专业技术和管理能力,能够为建筑企业提供更优质的服务。下面是较新的建筑劳务分包合同范本。
1、合同双方及工程概况
合同双方:
甲方:
地址:
法定代表人:
联系人:
联系电话:
乙方:
地址:
法定代表人:
联系人:
联系电话:
工程名称:
建设单位:
施工总承包商:
分包工程名称:
分包工程地点:
分包工程内容:
工程质量要求:
分包工程计划时间:
2、分包合同的约定事项
『1』、 在承包建设工程过程中,乙方应仔细阅读建设工程的整体施工组织陈述。因委托施工总承包商扩充与约定有差异的工程陈述或施工条件而造成的追加费用由乙方自行承担。
『2』、 甲、乙双方应按照规定的质量标准执行分包工程。乙方应掌握本合同约定的工程质量技术标准和验收标准,理解并执行本合同约定的技术要求。
『3』、 甲方需提供分包施工所须的资料、资质证明或相关材料,乙方应按要求开展工程建设活动。乙方向甲方提供各项施工数据时,应当配合甲方对有关资料的质量和真实性进行审核。
『4』、 乙方须在计划的工期内完成合同约定的分包工程。如在施工过程中需要延迟工期的,应当在工程开始前申明并经甲方同意。甲方同意建设工程工期的延期,包括工期基准点后移、工序周期加长、工整进度缩短等且属于项目进度管控体系之内的情况,应当与乙方签订补充协议并批准工程实施的计划时间和进度表。
『5』、 分包工程的施工现场管理应符合国家和地方有关规定,并应做好施工现场环保与安全等的保障工作,防止施工过程中防污避宣、安全事故的发生。
『6』、分包合同期间,如有技术、质量、进度、安全、资金、规划等方面存在问题,甲、乙双方应及时沟通、交流,进行协调,制定补救措施并及时执行,以保证合同工程的顺利进行。如无法达成一致意见,应及时向有关管理部门进行申诉或解决,以维护甲、乙双方的合法权益。
3、工程价款及支付方式
『1』、 本合同总价为___________人民币元。乙方应按照项目分期支付计划提供对应的支付保证,其中靠前期支付_____人民币元(包括设备、材料采购及人工成本),该笔款项预付至建立施工队伍前。第二期至第三期款项分别按照具体施工计划和进度安排执行支付。
『2』、 发生票据的,抬头名称须与我方公司一致,否则我方公司不承认此笔款项。发生票据时,应当按照税务部门规定向税务机关缴纳税款。
4、质量标准和保修期限
『1』、 乙方应按照规定的工程质量标准进行分包施工。在工程竣工验收合格后,保证合同约定内容达到乙方承诺的质量标准并应符合国家和地方的规定,确保工程质量符合《建筑工程质量验收标准》的有关要求。
『2』、 工程竣工验收合格后,乙方应给予30天的维修保修期限。质量保证书应详细列明保修项目、保修期限、保修责任等,由乙方签署并盖章,甲、乙双方签字确认,备案存档。
5、合同经济责任
『1』、 在保证质量的前提下,如乙方未按照约定期限完成分包工程,甲方将根据实际损失情况(建设单位延期交工罚款、施工队伍及设备租赁费用增加、材料返工等造成的增加费用)向乙方追加经济责任金,补偿甲方损失,惩罚乙方的违约行为,经济责任金不超过延期交工款总额的20%。
『2』、 甲、乙双方应当按照合同约定的规定执行本合同,任何一方未履行合同项下的义务,均应承担违约责任或者赔偿责任。
6、合同变更与解除
『1』、 在分包工程施工过程中,如出现需变更分包工程的情形,双方应协商确定变更内容、变更原因、变更方式,并书面确认变更协议。变更未通过甲、乙双方协商一致且经银行各方认可的变更协议,甲方均不予承认。
『2』、 在合同执行期间,如出现下列情形之一,甲、乙双方可协商一致解除本合同:
【1】 建设单位提出终止建设工程或提前结束建设工程的计划;
【2】 甲方提出终止建设工程或提前结束分包工程计划;
【3】 出现不可抗力等无法改善或解除的情况;
【4】 根据法律、法规、政策引发的变化而导致本合同不得不解除的情况。
7、法律适用和争议解决
『1』、 本合同适用于中华人民共和国的法律法规。未规定的事项,按照有关法律法规和行业惯例执行。
『2』、 在合同履行过程中,如甲、乙双方发生的任何争议,应通过友好协商解决。如果协商不能解决,则双方均同意提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁;如果不能仲裁,则双方均同意向具有管辖权的人民法院提起诉讼。
上面就是建筑劳务分包合同范本通用版较新,希望它可以对建筑企业在合同签订过程中能有所帮助。



